尊敬的省长您好，请为广安广建西城业主做主啊！

珊珊159 · 发表于 2016-10-4 14:40

关于广安广建西城二期.雅郡工程停工，经广安市信访局调解后，距施工方给出进度书已3个月期限，工地仍未复工的上访书

广安市信访局:

我们是四川省广安建设集团中富房地产公司广建西城2期楼盘的购房者，购住房本定于2016年6月30日交房，但2014年底，该公司以资金链断裂向法院申请破产，法院判决该公司进入重整程序并于2016年6月完成重整。但重整后仍未复工，业主于合同约定交房日期2016年6月30日向广安市信访局寻求帮助(同年8月22日，8月30又到市信访局寻求帮助)，在信访办同志调解下，开发商承诺于2017年1月20日交房并出具施工进度书邀请业主监督施工进程，目前已过去3个月，工程仍未复工！其间业主多次向广建集团公司提出抗议，要求广建集团切实履行合同义务与施工进度书承诺内容，加快开工，并尽早峻工交付业主。但广建集团并未给出任何实质性答复及行动，令业主寒心。

在此，我们代表广建西城2期业主做出以下诉求:

1、恳请省政府切实为群众解决困难，督促该公司认真的履行合同责任与义务，积极寻求投资人，尽快投入工程建设，对来访业主认真接待。

2、目前工地已完全处于无人的停工状态，我们购房者心中万分焦急，恳请政府相关部门给予重视，督促广建集团务必早日复工，并出具复工及交房日期的书面承诺书。

3、关于广建逾期交房给广大业主所造成的损失，广建集团必须给出明确合理的赔偿答复，并与业主修改签定相关附加合同条款。

4、在政府相关职能部门监督下，开展业主、开发商、银行、管理人、多方对话，积极解决问题，化解矛盾，加快复工！

【恳请父母官省领导为广大广建西城业主做主】

信访人（指纹印）: 身份证号或手机号: 2016年10月4日

手机网友 *发表于 2016-10-4 15:51* · 发表于 2016-10-4 15:51

广安政府无能，欺压上访老百姓，天理难容！

手机网友 *发表于 2016-10-4 16:18* · 发表于 2016-10-4 16:18

政府不作为，百姓维权难呐

手机网友 *发表于 2016-10-4 16:35* · 发表于 2016-10-4 16:35

广安政府贪官

手机网友 *发表于 2016-10-4 16:49* · 发表于 2016-10-4 16:49

望父母官能为无助百姓办点实实在在的事。

手机网友 *发表于 2016-10-4 17:21* · 发表于 2016-10-4 17:21

可以理解成，政府不作为吗？听说过，官商之间，，，，，，受伤害的是业主，

手机网友 *发表于 2016-10-4 17:21* · 发表于 2016-10-4 17:21

可以理解成，政府不作为吗？听说过，官商之间，，，，，，受伤害的是业主，

手机网友 *发表于 2016-10-4 17:21* · 发表于 2016-10-4 17:21

可以理解成，政府不作为吗？听说过，官商之间，，，，，，受伤害的是业主，

手机网友 *发表于 2016-10-4 17:21* · 发表于 2016-10-4 17:21

可以理解成，政府不作为吗？听说过，官商之间，，，，，，受伤害的是业主，

手机网友 *发表于 2016-10-4 18:34* · 发表于 2016-10-4 18:34

关了一天还没放出来

手机网友 *发表于 2016-10-4 19:28* · 发表于 2016-10-4 19:28

然并卵

手机网友 *发表于 2016-10-4 21:25* · 发表于 2016-10-4 21:25

每个月要还房贷，还要拿钱租房子，压力大呀

手机网友 *发表于 2016-10-5 10:19* · 发表于 2016-10-5 10:19

...

手机网友 *发表于 2016-10-5 12:04* · 发表于 2016-10-5 12:04

艹尼妈，每个月还房贷，还要租房住，不知道什么时候建好，一万个艹尼妈

手机网友 *发表于 2016-10-5 13:23* · 发表于 2016-10-5 13:23

他妈的什么社会，有钱可以凌驾于法律之上！政府不作为老百姓该相信谁？

手机网友 *发表于 2016-10-5 16:43* · 发表于 2016-10-5 16:43

政府监管不作为

手机网友 *发表于 2016-10-6 21:48* · 发表于 2016-10-6 21:48

房产崩盘，泡沬，引发的乱象，后遗症直接是政府蓝管不力，消极搞城镇规划.至畸型利益链丛生造成的！

手机网友 *发表于 2016-10-7 15:14* · 发表于 2016-10-7 15:14

政府不为老百姓做事，还抓人，什么世道？

wangwenjie · 发表于 2016-10-8 15:10

广安的书记、市长都忘记了自己的目标了，为人民做主，做的什么主，还是共产党员不

手机网友 *发表于 2016-10-10 15:57* · 发表于 2016-10-10 15:57

所有地产皆如此，请大家理解开发商的难处

[群众呼声] 尊敬的省长您好，请为广安广建西城业主做主啊！

浏览过的版块

关于我们

联系我们

商标版权

其他信息

© 麻辣社区

[群众呼声] 尊敬的省长您好，请为广安广建西城业主做主啊！尊敬的省长您好，请为广安广建西城业主做主啊！

浏览过的版块

关于我们

联系我们

商标版权

其他信息

© 麻辣社区

[群众呼声] 尊敬的省长您好，请为广安广建西城业主做主啊！